Об организации размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 64 – ОАЭФ на право заключения договора на выполнение работ по строительству хозяйственно-пищевого блока (общестроительные работы) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» города Ленска муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Тип извещения Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения 0116300005613000099
Регион Саха (Якутия), республика
Наименование Об организации размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 64 – ОАЭФ на право заключения договора на выполнение работ по строительству хозяйственно-пищевого блока (общестроительные работы) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» города Ленска муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).
Место публикации ЗАО "Сбербанк-АСТ"
Дата публикации 17 июля 2013 года


Контактная информация

Размещение заказа осуществляется специализированной организацией Администрация муниципального образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия)
Почтовый адрес Российская Федерация, 678144, Саха /Якутия/ Республика, Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, д. 65
Фактический адрес Российская Федерация, 678144, Саха /Якутия/ Респ, Ленск г, Ленина, 65
Телефон 7-41137-41116
Факс 7-41137-41116
Электронная почта zakupki_lensk@mail.ru
Контактное лицо Соина Марина Юрьевна


Предмет контракта

Предмет контракта Об организации размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 64 – ОАЭФ на право заключения договора на выполнение работ по строительству хозяйственно-пищевого блока (общестроительные работы) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» города Ленска муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).
Начальная (максимальная) цена контракта 5,735,927.00 руб.
Количество товара, объем работ или услуг работы по договору осуществляются в соответствии с проектной документацией «Хозяйственно-пищевой блок детского сада «Теремок»», разработанной ООО «Дизайн - Проект», шифр 0 – 0181 – 00 - 00. Работы производятся в соответствии с проектом производства работ, разработанным Подрядчиком, с графиком производства работ предоставленным Подрядчиком, согласованным Заказчиком. Организация работ должна соответствовать СНиП 3.01.01.-85. Качество работ должно соответствовать проектной и сметной документации, требованиям Градостроительного кодекса РФ, ГК РФ, действующим СНиП, ГОСТ, ТУ и другим нормативным и правовым актам. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В процессе выполнения работ возможна корректировка ПСД, с обязательным согласованием с автором проекта. Объем работ: информация об объемах и характеристиках работ указана в проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью документации к данному аукциону в электронной форме.
ОКДП Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений
Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), 678144г. Ленск, ул. Победы, д.2.
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ – первый рабочий день, следующий за днем подписания договора; - окончание выполнения работ – 01 ноября 2013 год, в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора.
Заказчик Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок" г. Ленск муниципального образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия)

Сопутствующая документация

  • • АР (1), АР (1).pdf
  • • 64-ОАЭФ Строительство хозкорпуса Теремок, 64-ОАЭФ Строительство хозкорпуса Теремок.doc
  • • Проект договора Теремок, Проект договора Теремок.doc
  • • 1общие данные, 1общие данные.pdf
  • • ПЗ, ПЗ.pdf
  • • ГП, ГП.pdf
  • • Теремок КР, Теремок КР.pdf
  • • сметыТеремок, сметыТеремок.doc


Новости
  • В Якутске избраны меры пресечения трём лицам, обвиняемым во взяточничестве — Следком

    В отношении посредников следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 291.1 УК РФ. Судом удовлетворены ходатайства следователя СКР об избрании сотруднику окружной администрации и одному из взяткодателей меры пресечения в виде заключения под стражу.

  • Сотрудник мэрии Якутска, подозреваемый в получении взяток, отправлен в СИЗО

    Сотрудник административной комиссии Якутска Дьулустан Тоскин помещен в СИЗО по решению Якутского горсуда. Как следует из картотеки дел, судья Лена Егорова приняла такое решение 13 сентября.

Похожие лоты