Об организации размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 35 – ОАЭФ на право заключения договора, на выполнение работ по строительству школы на 60 (шестьдесят) учащихся в селе Натора муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Тип извещения Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения 0116300005613000050
Регион Саха (Якутия), республика
Наименование об организации размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 35 – ОАЭФ на право заключения договора, на выполнение работ по строительству школы на 60 (шестьдесят) учащихся в селе Натора муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
Место публикации ЗАО "Сбербанк-АСТ"
Дата публикации 19 апреля 2013 года


Контактная информация

Размещение заказа осуществляется специализированной организацией Администрация муниципального образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия)
Почтовый адрес Российская Федерация, 678144, Саха /Якутия/ Республика, Ленский район, г.Ленск, ул.Ленина, д. 65
Фактический адрес Российская Федерация, 678144, Саха /Якутия/ Респ, Ленск г, Ленина, 65
Телефон 7-41137-41116
Факс 7-41137-41116
Электронная почта zakupki_lensk@mail.ru
Контактное лицо Бормотко Надежда Александровна


Предмет контракта

Предмет контракта об организации размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 35 – ОАЭФ на право заключения договора, на выполнение работ по строительству школы на 60 (шестьдесят) учащихся в селе Натора муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
Начальная (максимальная) цена контракта 77,983,708.00 руб.
Количество товара, объем работ или услуг работы по договору осуществляются в соответствии с проектной документацией “Школа на 60 (шестьдесят) учащихся в селе Натора Ленского района Республики Саха (Якутия)”, разработанным ООО «Газстройпроект». Работы производятся в соответствии с проектом производства работ, разработанным Подрядчиком, с графиком производства работ предоставленным Подрядчиком, согласованным Заказчиком. Организация работ должна соответствовать СНиП 3.01.01.85. Качество работ должно соответствовать проектной и сметной документации, требованиям Градостроительного кодекса РФ, ГК РФ, действующим СНиП, ГОСТ, ТУ и другим нормативным и правовым актам. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В процессе выполнения работ возможна корректировка ПСД, с обязательным согласованием с автором проекта. Состав работ по проекту: Подготовительные работы; Земляные работы; Закрепление грунтов. Монтаж фундаментов из труб ?300мм; Устройство обвязки окладных венцов из брусьев; Устройство бетонной отмостки; Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе металлических каркасов, фахверков, ферм, балок, поясов; Стойки и обрешетка из брусьев; Панели стен трехслойные с обшивкой из профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит. ПТСМА (заводского изготовления); Устройство стен на деревянном каркасе с заделкой стыков, с обшивкой ЦСЛ в один слой, с изоляционной прокладкой; Устройство перегородок с обшивкой с двух сторон из листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с металлическим каркасом и утеплением; Перекрытие - балки с накатом из щитов, утепление, пароизоляция, потолок (ГКЛ); Cтропильная система деревянная. Кровля металлочерепица. Блоки оконные – стеклопакеты; Блоки дверные – металлические утепленные, древесноволокнистые, с остеклением и без остекления; Полы – деревянные с утеплением, пароизоляцией, линолеум, керамогранит, керамическая плитка, цементные; Устройство крылец, пандуса; Защита металлических конструкций от коррозии; Устройство оклеечной изоляции; Антисептирование деревянных конструкций; Гидроизоляция строительных конструкций; Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 1.Внутренние инженерные системы: Устройство сетей водопровода; Устройство сетей канализации; Устройство сетей теплоснабжения; Устройство электрических сетей; Устройство вентиляции; 2. Наружные инженерные системы: Устройство наружных сетей водопровода; Устройство наружных сетей канализации; Устройство наружных сетей теплоснабжения; 3. Устройство наружных электрических сетей, уличного освещения и линий связи: ОПС; Телефонизация; Звукоусиление; Радиофикация; Часофикация; Звонковая сигнализация; Телевидение; Пожарная сигнализация; Охранная сигнализация; Локальные вычислительные сети; Двусторонняя связь; Канализационные сборники на 5 м3; Благоустройство и озеленение территории; Объем работ: полная информация об объемах и характеристиках работ указана в проекте и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью документации к данному аукциону в электронной форме.
ОКДП Услуги по завершению строительства
Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), Ленский район, село Натора, ул. Наторинская,11.
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг сроки выполнения работ: - начало выполнения работ 1 – этапа строительства – 03.06.2013г. - окончание выполнения работ и ввод в эксплуатацию 1 – этапа строительства: 03.06.2014г. с правом досрочного выполнения работ; - начало выполнения работ 2 – этапа строительства 1 мая 2014года. - окончание выполнения работ и ввод в эксплуатацию 2 – этапа строительства: до 31.12.2014 года с правом досрочного окончания работ. При досрочном окончании 1 – этапа строительства, Подрядчик имеет право приступить к строительству 2 – этапа. В соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора.
Заказчик Муниципальное учреждение "Комитет имущественных отношений муниципального образования "Ленский район" РС (Я)"

Сопутствующая документация

  • сметная стоимость Кн.4 Нар.сети. ГП, сметная стоимость Кн.4 Нар.сети. ГП.rar
  • сметная часть Кн.2 Зд.школы, сметная часть Кн.2 Зд.школы.rar
  • проект ЭН, проект ЭН.rar
  • проект ТС, проект ТС.rar
  • проект ОС, проект ОС.rar
  • проект НК, проект НК.rar
  • Аукционная документация 35-ОАЭФ Строительство школы на шестьдесят учащихся в с. Натора, Аукционная документация 35-ОАЭФ Строительство школы на шестьдесят учащихся в с. Натора.doc
  • проект ГП, проект ГП.rar
  • сметная часть спортзал, сметная часть спортзал.rar
  • проект ПС, проект ПС.rar
  • проект АС, проект АС.rar
  • проект ВК, проект ВК.rar
  • проект ЭС, проект ЭС.rar
  • проект ТХ, проект ТХ.rar
  • проект договора 35-ОАЭФ, проект договора 35-ОАЭФ.doc
  • проект КМ, проект КМ.rar
  • экспертиза сметной части, экспертиза сметной части.zip
  • проект ОВ, проект ОВ.rar
  • проект СС, проект СС.rar
  • проект ЭОМ, проект ЭОМ.rar
  • сметная часть Кн.1. Сводн.сметы, сметная часть Кн.1. Сводн.сметы.rar


Новости
  • Выставку Третьяковской галереи в Якутске продлили до 18 сентября

    Выставка "Сокровища Третьяковской галереи" в национальном художественном музее республики продлена до конца текущей недели, 18 сентября, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

  • Сотрудник мэрии Якутска, подозреваемый в получении взяток, отправлен в СИЗО

    Сотрудник административной комиссии Якутска Дьулустан Тоскин помещен в СИЗО по решению Якутского горсуда. Как следует из картотеки дел, судья Лена Егорова приняла такое решение 13 сентября.

Похожие лоты